【导流隧洞及左岸边坡处理工程施工-2022年0西藏大唐扎拉水电开发 西藏玉曲河扎拉水电站】招标公告
导流隧洞及左岸边坡处理工程施工-2022年0西藏大唐扎拉水电开发 西藏玉曲河扎拉水电站
招标公告
1. 招标条件
本招标项目西藏玉曲河扎拉水电站已由西藏自治区发展和改革委员会以藏发改能源[2020]565号批准建设，建设资金来自企业自筹， 项目已具备招标条件，现对该项目的导流隧洞及左岸边坡处理工程施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设
2.2 工程概况：
扎拉水电站为玉曲河干流水电规划下游河段七级开发方案中的第六级，主要开发任务为发电，并促进地方经济社会发展。采用混合式开发方式，坝址位于左贡县碧土乡扎郎村附近，厂址位于察隅县察瓦龙乡珠拉村，距左贡县城约136km，距昌都约290km，距河口约83km，距上游碧土坝址17km。扎拉坝址控制流域面积8546km2，多年平均流量110m3/s，多年平均径流量34.8亿m3，水库正常蓄水位2815m，校核洪水位2816.25m，总库容914万m3，总装机容量1015MW（含生态电站15MW），多年平均发电量39.46亿kW·h（含生态电站电量0.86亿kW·h），为二等大（2）型工程。
枢纽主要建筑物由挡泄水建筑物、引水隧洞、电站厂房组成。挡水建筑物为混凝土重力坝，坝顶高程2820m，坝顶长度202m，最大坝高70m。坝身布置泄洪设施，设1个表孔、2个泄洪冲沙底孔，表孔孔口尺寸为7m×10m（宽×高），底孔孔口尺寸为4.5m×6m（宽×高）；溢流坝段左侧设1个生态放水孔，孔底高程2805.00m，孔口尺寸2m×2.5m（宽×高）；引水隧洞采用两机一洞，断面为圆形，引水线路长约5.5km；电站厂房为地面式。
2.3 计划工期：2022年至2023年，共15个月。实际开工日期以监理人下达的开工令为准。工程分步目标工期参见本招标文件第二卷技术部分第1章1.2.3节。
2.4招标范围：
1、导流隧洞工程
（1）导流隧洞进出口围堰（含拆除）；
（2）导流隧洞进出口开挖及支护；
（3）导流隧洞进水塔混凝土浇筑、闸门等金属结构采购、安装；
（4）导流隧洞洞挖、支护及混凝土衬砌；
2、倾倒变形体治理
（1）QD01倾倒变形体；
（2）QD02倾倒变形体；
3、左岸近坝库岸防护及左坝肩高程2820m以上开挖支护工程
4、场内公路、桥梁
（1）2#公路（承包人自带设计方案）
（2）6#公路下游段
（3）6#公路上游段路面硬化
（4）1-1#公路
（5）1-2#公路（承包人自带设计方案）
（6）大坝下游临时公路桥（承包人自带设计方案）
5、环境保护
本标段施工期的生产和生活区环境保护工作。
6、水土保持
本标段施工期的生产和生活区水土保持工作。
7、施工期临时安全监测，以及永久安全监测施工配合
8、物探检测施工配合
9、施工辅助设施
本合同工程施工所需的施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、砂石料加工系统、混凝土生产系统、综合加工及机械修配厂、仓库、存料场，以及施工现场办公和生活建筑设施等施工辅助设施。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有水利水电工程施工总承包一级资质；
3.2.1投标人提供近10年（2012年至今）须具有承担过或正在承担的1个大Ⅱ型及以上水利水电工程的导流洞施工及坝肩施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页等，国外业绩证明需提供对应的中文译本。
3.2.2投标人拟派项目经理必须具有高级及以上技术职称，同时具有水利水电工程一级
目管理工作经历并担任过1个大Ⅱ型及以上水利水电工程的导流洞工程或坝肩施工的项目经理业绩。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，及本业绩与拟派项目经理的关联性文件等，国外业绩证明需提供对应的中文译本。）
3.2.3投标人拟派施工安全负责人须具备有效期内的安全生产考核合格证书（C证）。
3.3 财务要求：近三年每年净资产大于0。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
3.5 投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入 禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.5.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为： /fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.5.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为： /shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为： /zhongben/），且未被撤销的；
3.5.5 在信用中国官网（查询网址： /）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址： /）被列入严重违法失信企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址： /)；
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的；
3.5.10 为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址： /，当地企业信息网）；
3.5.11 被法院列为被执行人（查询网址： /zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4.
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：dlsw