内蒙古昊盛煤业有限公司4-1煤泄水工程安装工程项目招标公告

招标公告

1.招标条件

本招标项目为内蒙古昊盛煤业 4-1煤泄水工程安装工程项目，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：内蒙古昊盛煤业 4-1煤泄水工程安装工程项目

2.2 项目编号：SNZB-EEDS-D0100013530

2.3 项目概况与招标范围：

内蒙古昊盛煤业 原4-1煤泄水工程辅运系统、掘进出煤系统、管路敷设等均集中在4-1煤层主泄水巷内，巷道空间有限、各系统存在相互影响问题。为进一步优化完善4-1煤泄水工程巷道布置，提高4-1煤泄水工程巷道利用率和各系统的安全可靠性，需开展4-1煤泄水工程安装工程。

(一)项目施工范围包括:4-1煤泄水排水硐室排水系统、南翼1#、2#泄水巷、4-1煤泄水排水硐室排水系统集控、供电系统、清淤设备、清水泄水管路、TBM组装硐室、4-1煤层井下消防洒水、4-1煤层井下压风系统、4-1煤层井下巷道排水管路、各类阀门制作、安装、调试等11个系统的安装单位工程，其中供电系统包括4-1煤排水配电硐室、4-1煤南翼变电所2个配电硐室配电系统安装。

(二)4-1煤排水配电硐室电源通过2回MYJV22-10kV-3x240矿用电力电缆引自中央变电所扩容变电所，包括电缆以及电缆挂钩施工。

详见第五章发包人要求。

2.4 建设地点

内蒙古昊盛煤业 石拉乌素煤矿。

2.5 工期要求

计划开工日期为2026年9月，计划竣工日期为2028年12月，具体开、竣工时间以开竣工报告时间为准。

合同签订后，投标方按照招标方通知时间进场施工；由招标方核实确认施工现场具备完整安装条件后启动安装施工，整体工程施工期600日，各阶段工期划分如下：

配套管路铺设、对接、试压：具备施工条件后180日内全部完工；

主体设备就位、固定安装：具备施工条件后240日内全部完工；

电缆敷设：具备施工条件后180日内全部完工；

上述设备、管路、电缆等全部安装完毕后，投标方根据招标方统一安排，30日内完成设备调试工作。

若因矿方生产施工进度、甲供物资滞后等非投标方因素导致停工，工期予以相应顺延。2.6质量标准/要求：

施工要求的质量标准：符合国家及行业相关现行标准，工程质量合格，符合技术规格书要求。

3.投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格的一般纳税人；注册资金不低于 800 万元人民币(含 800 万元人民币)，注册年限在3 年及以上(自注册之日起，到报名截止时间止的有效时间)。

3.2 企业资质要求：投标人必须具有矿山工程施工总承包壹级及以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

3.3项目经理要求：项目经理具备矿业工程(或机电工程)一级建造师证书及安全考核合格证书B证，且不得同时担任两个及以上在建工程

3.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。

3.5具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.6未被列入招标人黑名单。近三年内未被各级人民法院网站列入失信被执行人名单，在信用中国、全国建筑市场监管公共服务平台、各级政府地方 平台、军队采购网等官方网站公示信息中，不存在黑名单限制、提供虚假材料骗取中标、围标、串标、转借或挂靠资质、生产安全事故(一般及以上)、拒不执行法院判决等不良行为记录和违法违规信息(需在投标文件中附信用查询)；凡隐瞒上述情况参与投标的企业，一经发现，立即取消其投标、中标资格。

3.7投标人未曾与山东能源及权属单位发生过合同违约及信用异常的行为或事项；

3.8本项目不接受联合体投标。

本项目采用资格后审，投标人所提供的证明材料应真实有效，招标人有权查验原件，如若发现所提供资料无效，招标人有权取消中标资格。

4.业绩要求

投标人近三年(2023年至开标前)具有煤矿井下机电安装工程(单项合同额不小于2000万)同类业绩不少于3项。

其业绩证明材料以合同+发票及核验证明的原件、扫描件为准,投标文件如不提供业绩证明材料的原件扫描件或不真实的证明材料，引起的不利后果投标人自行承担，招标人保留查验合同原件的权利。

备注：工程合同证明材料要包含合同封皮、工程内容、合同签订页。投标人必须保证所提供的工程合同、验收证明材料的真实性，如发现或被投诉提供虚假业绩证明的，一旦查实，取消投标资格并承担相应损失。

5.

未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
咨询电话：010-51957458 
手 机：18811547188 
联系人：李杨
QQ:1211306049 
微信：Li18811547188
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网 
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。 编辑：ygcgfw.com