一、本次招标内容

#1、#3升压站及其站内生产办公和辅助用房、站内道路等从建设开始直至竣工验收，以及在质量保修期内的消缺保修服务等全过程的PC总承包工作。

甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县独青山180万千瓦风电项目总承包（PC）Ⅳ标段重要提醒 

致各潜在投标人：

请各投标人务必全面、细致、完整研读下述内容及对应招标文件的相关条款，充分评估项目实施风险与自身履约能力，合规、审慎编制投标文件：

项目概况

甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县独青山180万千瓦风电项目位于甘肃省民勤县红砂岗镇北部独青山区域。项目新建3座330kV升压站，1#升压站安装2台容量为320MVA的330kV主变压器，2#升压站安装2台容量为280MVA的330kV主变压器，3#升压站安装2台容量为360MVA的330kV主变压器。

本项目安装192台单机容量6.25MW、75台单机容量7.7MW和3台单机容量7.5MW风电机组，轮毂高度为130m（钢塔），总装机容量1800MW。风机与箱变采用“一机一变”单元接线方式，箱变容量为6.55MVA、7.87MVA和8.08MVA。箱变布置在风机承台外，风机地面控制柜（位于塔筒底部）与箱变采用3kV/10kV电缆连接。项目场内共设计76回35kV集电线路，集电线路采用架空加局部地埋方式敷设，其中27个回路接入1号330kV升压站，21个回路接入2号（主站）330kV升压站，剩余28个回路接入3号330kV升压站。

1#升压站以1回330kV线路接入2#升压站；2#升压站以1回330kV线路接入系统；3#升压站以1回330kV线路接入系统。

关于工期要求的提醒

根据浙江省能源局与甘肃省能源局要求，本项目需在2027年4月30日前完成全部回路风电机组并网。

因本项目工期要求，投标人应提前审阅招标文件所附合同文本，保证自收到中标通知书之日起7日内签署合同，10日内进场，15日内场平开始（以上时间如招标人另行书面通知的，以书面通知为准）。

关于项目负责人履职的提醒

根据国家能源局2026年4月8日发布的《关于开展电力建设工程施工和监理项目负责人违规任职、现场履职不到位问题专项整治的通知》，结合本项目工程难度大、综合协调要求高的特点，承包人要按照投标文件和合同约定派驻施工项目经理和管理团队，除发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作或玩忽职守的情形外，原则上不得更换。

关于严禁违法分包的提醒

本项目为国家规划的以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，受国家能源局重点监管，本项目承包人需严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家相关法律法规和文件，严禁违法分包。

关于项目进度考核的提醒

（1）2026年9月30日前未能完成1#升压站综合楼结顶，一次性考核100万元；

（2）2026年9月30日前未能完成3#升压站综合楼结顶，一次性考核100万元；

（3）2027年1月20日前未能完成1#升压站倒送电，一次性考核500万元；

（4）2027年1月20日前未能完成3#升压站倒送电，一次性考核500万元；

（5）2027年1月20日前完成1#升压站、3#升压站倒送电，一次性奖励100万元；

（6）各升压站在一次性考核的基础上每延迟一天再考核10万元；

（7）因电网送出工程原因等不可抗拒因素引起的工期延误不在考核范围内；

（8）进度考核总额上限为2000万元。

关于围串标行为认定的提醒

评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理。评标结束后，投标人能证明其不属于串通投标行为的，也不影响对其按否决投标处理的结果。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人的电子投标文件记录编制时的计算机网卡MAC地址、硬盘序列号和IP地址信息有一条及以上相同的。

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（4）不同投标人从同一投标单位或同一自然人的ＩＰ地址下载招标文件、上传投标文件或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员。

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（7）不同投标人的投标文件相互混装。

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

（10）投标人之间约定中标人。

（11）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

（12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

（13）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

凡因投标人未充分研读、未足够重视上述核心条款及招标文件全部内容，导致的投标无效、履约违约、经济损失及相关法律后果，均由投标人自行全部承担。

二、投标资格条件、要求

1.是能够独立承担民事责任的法人，或其他组织。

2.具有施工资质的投标人或联合体成员，须提供有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书，须提供企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书。（若存在兼职情况的，必须提供相关任命文件予以说明）。

3.具有施工资质的投标人或联合体成员，拟派施工负责人具有对应有效的安全生产考核合格证书。

4.在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。

5.具有施工资质的投标人或联合体成员，拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书,人数符合住房和城乡建设部相关规定要求。

6.至投标截止时间前 36 个月内，投标人及拟派项目负责人存在以下情形之一的，不得参与本项目投标：（1）经中国裁判文书网（网址：http://wenshu.court.gov.cn）检索确认，存在行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪（以下简称“行贿犯罪”）生效判决记录的；（2）投标人或拟派项目负责人持有人民法院行贿犯罪的生效判决文书的；（3）经司法机关（法院、检察、公安）核实存在生效行贿犯罪判决的；（4）经其他途径确认投标人或拟派项目负责人有行贿犯罪记录的。投标人及拟派项目负责人提交《无行贿犯罪记录承诺函》，并附中国裁判文书网 “单位全称 + 曾用名（如有）”/“姓名 + 身份证号” 检索截图（需显示检索时间、检索关键词、无对应犯罪记录结果）。

7.在国家企业信用信息公示系统（网址:https://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单的，不得参与本项目投标。

8.在“中国执行信息公开网”网站（网址:https://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”网站（网址:www.creditchina.gov.cn）或在“信用网站中被列入失信被执行人名单的，不得参与本项目投标。

9.拟派项目负责人被列入“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，不得作为本标段项目负责人。

10.投标人的法定代表人被列入“人员黑名单”的，且该处置仍在有效期内，该投标人不得参与本标段投标。

11.投标人须同时具有有效期内的电力工程施工总承包壹级及以上资质、承装（修、试）电力设施许可证（承装二级及以上、承修二级及以上、承试二级及以上）。

12.投标人自2021年1月1日【时间以竣（交）工验收记录（报告）日期为准】至投标截止日，须完成过1个及以上220kV及以上电压等级电力工程施工总承包业绩。

如提供EPC业绩的，须含上述工作内容。

其中业绩要求为：完工业绩【施工总承包业绩证明材料：合同复制件和竣(交)工验收记录(报告)，业绩具体要求以竣(交)工验收记录(报告)所载规模为准，如竣(交)工验收记录(报告)所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，须同时提供其他相关的竣(交)工验收资料，其他相关的竣(交)工验收资料，仅指竣(交)工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等】。

13.拟派项目负责人和相关负责人的资质和业绩要求：

（1）项目负责人资质：具有注册在投标人单位的机电工程或建筑工程专业一级注册建造师执业资格证，且具有有效期内的安全生产考核合格证书（以下简称“项目负责人”）。

（2）项目负责人业绩：以项目负责人身份完成过1个及以上220kV及以上电压等级电力工程总承包业绩或施工总承包业绩。

（3）项目施工负责人（2位）业绩：具有完成过1个及以上220kV及以上电压等级电力工程总承包业绩或施工总承包业绩。

业绩证明材料：【工程总承包或施工总承包业绩证明材料为：合同复制件，合同复制件至少包含首页、签字盖章页、能体现业绩要求具体表述的页面，以及业主单位盖章的投运证明性材料扫描件:投运证明，或移交生产交接书，或安全稳定性运行证明，或质量验收报告，或其他能证明已投运的材料】。

是否接受联合体投标：否 。 

三、招标文件获取

招标文件出售时间：2026年04月30日 09时00分至2026年05月12日 17时00分。