推广 热搜:       公告  工程  招标  招标公告      招标公 

广西田东农光互补光伏发电项目(一期)项目工程EPC总承包招标公告

   日期:2021-12-03     浏览:0    
核心提示:广西田东农光互补光伏发电项目(一期)项目工程EPC总承包招标公告现对该项 目的工程总承包进行公开招标。2.项目概况与招标范围2
  

广西田东农光互补光伏发电项目(一期)项目工程EPC总承包招标公告 

 现对该项 目的工程总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
 
2.1  建设地点: 广西壮族自治区百色市田东县印茶镇、江城镇。
2.2  建设规模: 项目总规划用地面积约 1800 亩, 规划装机容量
100.15488MWp/72.128MW。
2.3  计划工期: 施工总工期 6 个月。 开工日期暂定 2021 年 12 月 28 日(具体以通知为 准)。
2.4 项目简介: 广西田东农光互补光伏发电项目(一期) 场址位于广西壮族自治区百色 市田东县印茶镇、江城镇附近, 现状为一般农用地,距百色市直线距离约 75km,北侧靠近 田东县城区。项目占地约 1800  亩。本项目场址中心地理坐标为 23.4340°N,107.1689°E 。 场址附近有 G243 公路。本工程规划装机容量为 100.15488MWp/72.128MW 。工程地理位置 示意如图 1.1。
图 1  规划光伏电站项目地理位置示意图
 
广西田东农光互补光伏发电项目(一期) 容配比为 1.389,共装设 185472 块 540Wp 光 伏组件单晶硅光伏组件。 每组支架的 28 个单晶组件串联在一起, 形成 1  个组件串, 通过组 串式逆变器接入升压变压器,将电压升至 35kV,通过 35kV 集电线路汇集至 110kV 升压站 的 110kV 主变压器的低压侧, 110kV 升压站新建一回 110kV  线路接入电网。
2.5  招标范围: 广西田东农光互补光伏发电项目(一期)EPC 总承包, 包括(但不限于):
光伏电站、进场道路、场内检修道路、升压站、集电线路及配套设施(片区内直埋电缆,  片区之间采用架空线路)、生活办公设施、生产用电及用水等永久和临建设施、环境保护及 水土保持设施等整个工程项目的工程勘测设计、施工图设计、设计优化或者设计变更、竣工 图设计及现场服务等, 其中勘测设计地形图测量应满足: 为适应不同类型光伏项目设计精度 要求, 测量图平原、戈壁地区比例尺为 1:2000,场区坡度在 10- 15°之间山区、丘陵地区比 例尺为 1:1000,场区最小坡度大于 15°的山地光伏,应提供精度不低于 1:500  的地形图。  升压站地形图测绘比例尺为 1:500。升压站、光伏场区地质勘察报告深度要达到《光伏发电 工程地质勘察规范》第 7 章要求。 设备材料采购(光伏组件、逆变器、主变(带预制舱)、 无功补偿(带预制舱) 、箱式变压器、升压站高低压开关柜(带预制舱)和 GIS(带预制舱) 、 预制舱(一次舱、二次舱)、电缆(35KV 含电缆终端, 低压不含电缆终端)设备由甲方供应)。  人身意外和施工设备保险、工程施工安装、试验及检查测试、系统调试、试运行、办理并网 手续、调度及供电手续、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等, 同时也包括所有材料、  备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。建设期工程保险; 本工程的全面验收含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生等各项专项验收、启动验收、过程中的质量监督 和安全鉴定(如有) 、档案竣工验收和竣工验收、移交以及质保期内的服务。
本工程作为 EPC 总承包交钥匙工程, 不论招标文件是否提及、投标报价高低,凡涉及 本工程勘察设计、设备材料采购、建筑安装、 试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工 许可证办理、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生等所有专项验收、启动验收、档案竣 工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围; 以发包人的 名义对架空集电线塔征地,并办理征地手续, 征地费及手续费也在本 EPC 总承包合同中; 组件清洗设施的施工包括在本标段中。投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的 EPC  项目的所有责任和风险的最高限价,项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、政策 变化、不可预见因素等任何因素而增加中标合同价格。
主要工程项目包括(但不限于) :
(1)光伏场地围栏(含围栏) 内所有土建、安装工程(包括电池组件、逆变器、箱变、  集电线路及配套设施(片区内直埋电缆, 片区之间采用架空线路)、照明、接地、通信、视频 安防、消防等) 的施工, 所有设备材料设计、采购、施工等, 其中光伏组件、逆变器、主变 (带预制舱) 、无功补偿(带预制舱) 、箱式变压器、升压站高低压开关柜(带预制舱) 、 GIS  (带预制舱)、预制舱(一次舱、二次舱)、电缆 (35KV  含电缆终端,低压不含电缆 终端)由甲方供应。
(2)站内一、二次设备的安装、电气接线及调试, 站内通信系统。
(3)所有设备、材料(包括发包人采购的)卸车、验收、代保管及二次搬运,甲供设 备的卸车点为印茶镇、江城镇。
(4)光伏项目所有进场道路(包括甲供设备运输道路)与光伏区内所有检修道路工程 设计及施工。
(5)环境保护、水土保持、消防、安全设施等各专项工程设计、施工。
(6)工程所涉及的土地征占用、林地征占用、青苗补偿、房屋拆迁、矿产压覆等由发 包人办理(除集电线塔基础、场区外施工便道外) 。承包人须严格按照发包人提交的《项目 使用林地可行性报告》及《项目勘测定界报告》等成果性文件安排工程用地。
(7)水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、质量监督、安全监督(如有)、防雷 检测等所需办理的各种手续, 由承包人以发包人的名义办理并承担所有费用。其中环保、水 保等各专题报批时提出的工程措施和费用,以及为完成各专项验收而必须开展的工程措施、 植物措施等并承担所有的费用。
(8)负责施工现场的安保工作,光伏区施工入口装设人脸识别门禁系统,并设置 24 小时值班门岗; 光伏区进行不间断巡逻。
(9)一流工程策划及实施,影像资料收集、制作。
(10)以发包人名义办理质监、并网或涉网试验、并网手续、安全评估报告, 等保测试
 
 
报告、调度及供电手续并承担所有费用。
(11)项目按照桂冠集控中心要求系统接入工作。
投标人于工程内使用的材料、设备等应保证光伏电站满足并网技术标准及要求, 投标人 必须按国家相关规定采用经国家认监委批准的认证机构认证的先进光伏产品。
 
3.  投标人资格要求
 
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须同时具有工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业甲级及以上资质,  且须具备电力工程施工总承包一级(同时具备承装二级和承试二级电力设施许可证, 满足《承  装(修、试)电力设施许可证管理办法》 (中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 36  号)相关要求) 或水利水电施工总承包一级及以上资质; 自 2016 年 1 月 1 日起, 具有至少 2   个 100MWp 级及以上集中式光伏电站 EPC 总承包的投运业绩(业绩证明至少包含合同首页、 签字盖章页和合同主要内容页, 竣工类证明材料等,国外业绩证明需提供对应的中文译本) 或承担过 2 项军级及以上单位派出的抢险任务(军级及以上单位出具证明文件)。
3.3 本次招标接受联合体投标,联合体牵头人可为施工企业或者设计单位,各联合体成  员为能够独立承担民事责任的法人, 组成联合体的成员不能超出两家; 联合体应明确联合体  的牵头人和各方权利及义务; 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体同时投标; (业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页, 竣工类证明材料等, 国外业  绩证明需提供对应的中文译本)
(1)针对牵头人为设计单位应满足:具有国家相关部门颁发的工程勘察综合资质甲级 及以上、工程设计电力行业综合甲级及以上资质的设计单位, 必须具有在近 5 年成功从事过 至少2个 100MWp 及以上集中式光伏电站EPC总承包工程或光伏电站主体工程设计的业绩。 其联合体成员须满足电力工程施工总承包一级(同时具备承装二级和承试二级电力设施许可 证,满足《承装(修、试) 电力设施许可证管理办法》 (中华人民共和国国家发展和改革委 员会令第 36 号)相关要求) 或水利水电工程施工总承包一级及以上资质,必须具有在近 5  年成功从事过至少 2 个 100MWp 及以上集中式光伏电站施工总承包投运业绩或承担过 2 项 军级及以上单位派出的抢险任务(军级及以上单位出具证明文件) 。
(2)针对牵头人为施工企业的应满足: 电力工程施工总承包一级(同时具备承装二级 和承试二级电力设施许可证,满足《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》 (中华人民 共和国国家发展和改革委员会令第 36 号)相关要求)或水利水电工程施工总承包一级及以上 资质, 必须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 100MWp 及以上集中式光伏电站施工总承包 投运业绩或承担过 2 项军级及以上单位派出的抢险任务(军级及以上单位出具证明文件)。 其联合体成员须满足具有国家相关部门颁发的工程勘察综合资质甲级及以上、工程设计电力行业综合甲级及以上资质的设计单位,必须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 100MWp 级 及以上集中式光伏电站 EPC 总承包工程或光伏电站主体工程设计的业绩。
3.4 主要管理人员要求:投标人拟委派的本项目的项目经理需具有一级注册建造师及安 全生产考核合格证(B 证) ,至少担任过 1 个 100MWp 及以上光伏电站 EPC 项目的项目经 理(业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页, 竣工类证明材料及本项目 与拟派项目经理的关联性文件; 国外业绩证明需提供对应的中文译本等) 或经历过 2 项军级 及以上单位派出的抢险任务(军级及以上单位出具证明文件) 。
3.5  投标人不得存在下列情形之一:
3.5.1  被列入禁止合作名单范围内的(包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的) ;
3.5.2  对于施工和服务采购,近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的
3.5.3  采购的同类施工、设备物资以及服务等, 在近三年内发生过较大及以上责任事故 的,责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》;
3.5.4 被法院列为失信被执行人或终结本 次执行案件的被执行人 且未被撤销的;
3.5.5  在信用中国官网被列入失信惩戒名 单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的;
3.5.6  供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的, 或者被列入失信联合惩戒名单的, 或者在 企业诚信中有不良记录的,或者在个人诚信有不良记录的;
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统被列入严重违 法失信企业名单的;
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的
3.5.9  无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的(信 息核实网站见附件, 仅供参考, 包括但不限于其中列举的网站及资质) ;
3.5.10   为 他 人 提 供 担 保 的 , 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 (查 询 网 址 : 当地企业信息网);
3.5.11 被法院列为被执行人招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的;
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 财务要求:投标人近三年每年净资产大于 0。(附:近三年度资产负债表、利润和
 利润分配表、现金流量表及会计附注)。
3.7 本次招标采用资格后审方式, 开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查,资格 条件没有达到招标文件规定要求,评标委员会将否决其投标。
4.  招标文件的获取
 获取招标文件的时间:凡有意参加投标者,请于 2021 年 12 月 3 日至 2021年 12 月 17 日 17:00 时(北京时间, 下同)下载电子招标文件
备注:投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告,根据会员区招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:马工
咨询电话:010-51957412  
手    机:18701298819,  ; 
传    真:010-51957412 
电力公众微信号:18701298819
邮箱:1051008819@qq.com
相关附件:附件1.公告.docx    
                 附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台,经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号:010202008042900014)我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站,18年的专业服务,成就行业领导品牌。
 
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  服务说明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-17